Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Camaxis, s.r.o., ID-Nummer: 03260283, mit Sitz in Na Valích 511, 440 01 Louny, gültig und wirksam ab 3. Dezember 2019 (Version 12/2019).
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“ genannt) enthalten die Regelung der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Werkverträgen, die von der Firma Camaxis, s.r.o., Firmen-ID: 03260283, mit Sitz in Na Valích, abgeschlossen werden 511, 440 01 Louny (im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt) als Auftragnehmer. Diese AGB gelten auch in den Fällen, in denen der Vertragsgegenstand (oder nur ein Teil des Vertragsgegenstandes) die Lieferung von Waren oder Materialien ist, die von anderen Personen hergestellt wurden und das Vertragsverhältnis als Kaufvertrag anzusehen ist und der Auftragnehmer als solcher handelt Verkäufer in diesen Vertragsverhältnissen.
1.2. Diese AGB dienen der Regelung der in Abs. 1 genannten Vertragsverhältnisse. 1.1. für den Fall, dass sie sich auf das vom Kunden angenommene Angebot des jeweiligen Auftragnehmers beziehen. Maßgebend für die Vertragsverhältnisse, auf die diese AGB Anwendung finden, ist in erster Linie der Inhalt des angenommenen Angebots. In Angelegenheiten, die im angenommenen Angebot nicht geregelt sind, richtet sich das Vertragsverhältnis nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, und in Angelegenheiten, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht geregelt sind, gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes. C. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch.
2.1. Der Werkvertrag kommt zustande, wenn der Auftragnehmer vom Auftraggeber die vorbehaltlose Annahme seines Angebots erhält. Die Annahme des Angebots bedarf der Schriftform und muss dem Auftragnehmer per Post, E-Mail oder durch Übergabe an eine im Namen des Auftragnehmers bevollmächtigte Person zugestellt werden.
2.2. Nimmt der Kunde das Angebot nicht vorbehaltlos an oder nimmt er mit der Annahme Anpassungen des Angebots vor, kommt das Vertragsverhältnis nicht zustande. Sofern der Kunde dem Angebot seine Gegenvorschläge beifügt, kommt ein Vertragsverhältnis erst mit der Zustimmung und schriftlichen Bestätigung dieser Gegenvorschläge durch den Auftragnehmer zustande.
2.3. Das Angebot des Auftragnehmers gilt auch dann als vorbehaltlos angenommen, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer in Form einer telefonischen oder E-Mail-Anweisung gestattet, ohne ausdrückliche Annahme des Angebots mit der Ausführung der Arbeiten gemäß dem Angebot zu beginnen.
3.1. Mit dem Werkvertrag verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Arbeiten auf eigene Kosten und Gefahr für den Auftraggeber auszuführen, und der Auftraggeber verpflichtet sich, die Arbeiten zu übernehmen und den vereinbarten Preis zu zahlen.
3.2. Die Arbeit ist erledigt, wenn sie fertiggestellt und geliefert ist.
3.3. Die Frist für die Ausführung der Arbeiten wird im Angebot angegeben und verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Auftragnehmer die Arbeiten an den Arbeiten aus Gründen, die auf Seiten des Auftraggebers liegen oder unabhängig vom Willen des Auftraggebers eingetreten sind, nicht fortsetzen konnte Auftragnehmer und verhindern, dass er seiner Verpflichtung zur Fertigstellung der Arbeiten nachkommt.
3.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer jede notwendige Unterstützung bei der Ausführung der Arbeiten zu gewähren, insbesondere alle für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen, Genehmigungen, Stellungnahmen und sonstigen Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
3.5. Änderungen, die der Auftraggeber nach Vertragsschluss, insbesondere nach Abnahme der Zeichnungen, wünscht, können den Preis und den Fertigstellungstermin beeinflussen. Diese Änderungen werden als Zusatzleistungen behandelt und bedürfen der Zustimmung beider Parteien.
4.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber den vorgesehenen Übergabetermin spätestens 2 Tage vor der vorgesehenen Übergabe des fertigen Werkes mitzuteilen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den vorgeschlagenen Termin unverzüglich zu bestätigen oder mit dem Auftragnehmer einen anderen Termin für die Übergabe und Übernahme des Werkes zu vereinbaren, spätestens jedoch 7 Tage nach dem vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Termin. Die Vertragsparteien einigen sich zu Beginn des Abnahmeverfahrens auf den Ablauf und Ablauf der Abnahme des Werkes.
4.2. Ohne vorherige Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt, das nicht übergebene oder übernommene Werk oder dessen fertiggestellten Teil zu nutzen. Tritt zum Zeitpunkt einer solchen unbefugten Nutzung durch den Kunden ein Schaden ein, wird davon ausgegangen, dass dieser durch den Kunden verursacht wurde.
4.3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Abnahme des Werkes wegen einzelner geringfügiger Mängel zu verweigern, die einzeln oder in Kombination mit anderen die funktionsfähige Nutzung des Werkes nicht verhindern oder nicht wesentlich einschränken. Der Auftragnehmer wird diese Mängel und unfertigen Arbeiten unentgeltlich beseitigen, d.h. als Teil des Arbeitspreises zu den im Abnahmeprotokoll festgelegten Bedingungen.
4.4. Verweigert der Kunde die Abnahme des Werks, ist er verpflichtet, im Übergabe- und Abnahmeprotokoll die Gründe für die Weigerung anzugeben. Erscheint der Kunde nicht zur Abnahme des Werkes oder verweigert er die Übernahme unberechtigt, so gilt als vereinbart, dass das Werk dem Kunden am Tag der Abnahme übergeben und vom Kunden vorbehaltlos übernommen wurde zu kommen, um das Werk zu übernehmen, oder an dem Tag, an dem er sich geweigert hat, es ohne Genehmigung und ohne Mängel und unvollendete Arbeiten zu übernehmen, oder bei einzelnen geringfügigen Mängeln, die allein oder in Kombination mit anderen die funktionsfähige Nutzung des Werkes nicht verhindern oder in seiner Nutzung nicht wesentlich einschränken, wenn das Werk solche aufweist und der Kunde die Abnahme des Werkes unberechtigt verweigert.
5.1. Das Eigentum an der Arbeit geht mit der vollständigen Zahlung des Arbeitspreises an den Auftragnehmer auf den Auftraggeber über.
5.2. Die Gefahr einer Beschädigung des Werkes geht mit der Abnahme auf den Kunden über.
6.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist (z. B. im angenommenen Angebot), hat der Auftragnehmer Anspruch auf Zahlung des gesamten Auftragspreises durch Übergabe an den Auftraggeber. Wird das Werk in Teilen abgenommen, entsteht mit der Fertigstellung ein Anspruch auf Zahlung des Preises für jeden Teil.
6.2. Bei entsprechender Vereinbarung verpflichtet sich der Auftraggeber, die Anzahlung für die Arbeiten innerhalb von sieben Tagen nach Ausstellung und Zustellung der Anzahlungsrechnung durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber zu zahlen. Die Höhe der Anzahlung ergibt sich aus dem Angebot.
6.3. Nach Übergabe der Leistung (oder eines Teils davon, falls die Übergabe in Teilen erfolgt) stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Rechnung über den Preis der Leistung (oder des übergebenen Teils davon) aus.
6.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten für den Zeitraum auszusetzen, in dem der Auftraggeber mit der Zahlung fälliger Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer in Verzug ist. Die Frist für die Ausführung der Arbeiten verlängert sich um diesen Zeitraum.
6.5. Zahlungsverzug stellt eine wesentliche Vertragsverletzung dar und berechtigt den Auftragnehmer daher zum Rücktritt vom Werkvertrag. In diesem Fall ist der Auftragnehmer auch berechtigt, von allen anderen mit dem Auftraggeber geschlossenen Verträgen zurückzutreten oder die Ausführung anderer Verträge zu verweigern, bis alle überfälligen Forderungen, einschließlich Nebenkosten, vollständig beglichen sind.
6.6. Ist der Preis für die Leistung im Vertrag in EUR vereinbart und der in EUR gezahlte Betrag nach Umrechnung in CZK gemäß dem von der Tschechischen Nationalbank (CNB) am Zahlungstag veröffentlichten Wechselkurs zwischen CZK und EUR um mehr als 1,13 Tsd. niedriger ist als der dem vereinbarten Preis in EUR nach Umrechnung in CZK gemäß dem am Tag des Vertragsabschlusses veröffentlichten Wechselkurs zwischen CZK und EUR entsprechende Betrag, so ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber die Zahlung der entstandenen Differenz zu verlangen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese Differenz innerhalb von 15 Tagen nach Aufforderung durch den Auftragnehmer zu zahlen; der Preis erhöht sich in diesem Fall automatisch um diese Differenz.
6.7. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer ist dieser verpflichtet, dem Auftragnehmer für jeden Tag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % des ausstehenden Betrags zu zahlen. Die Zahlung der Vertragsstrafe berührt nicht den Anspruch des Auftragnehmers auf vollen Schadensersatz.
7.1. Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber eine Beschaffenheitsgarantie von 12 Monaten ab Übergabe des Werkes (bei Übergabe in Teilen beginnt die Gewährleistungsfrist stets für jedes gelieferte Teil einzeln, ab dem Zeitpunkt der Übergabe).
7.2. Im Falle einer mangelhaften Leistung (oder des Auftretens eines Mangels während der Gewährleistungsfrist) hat der Kunde das Recht, den Mangel innerhalb einer der Art des Mangels angemessenen Frist kostenfrei beseitigen zu lassen. Kann der Mangel nicht beseitigt werden, hat er Anspruch auf einen angemessenen Mindererlös. Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl auch anstelle der Mängelbeseitigung eine neue Leistung erbringen oder einen angemessenen Mindererlös gewähren. Die Anwendung der Bestimmungen der §§ 2106 bis 2108 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg. ist ausgeschlossen.
7.3. Die Gewährleistung für die Beschaffenheit des Werkes gilt nicht für Mängel des Werkes, die auf dessen unsachgemäßer Montage zurückzuführen sind, wenn diese Montage nicht durch den Auftragnehmer oder eine andere Person im Auftrag des Auftragnehmers (Subunternehmer des Auftragnehmers) durchgeführt wurde.
7.4. Die Gewährleistung für die Beschaffenheit des Werkes gilt nicht für Mängel, die auf Maß- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind, da die Fertigung auf Grundlage der schriftlich vereinbarten Zeichnungen erfolgt. Mit der Genehmigung der Dokumentation übernimmt der Kunde die Verantwortung für das endgültige Design des neuen Produkts, unabhängig von den für die Konstruktion verwendeten Materialien.
7.5. Der Auftragnehmer gewährt eine Gewährleistung für Teile und Arbeiten von Subunternehmern gemäß den Gewährleistungsbestimmungen des Lieferanten, jedoch mindestens für 12 Monate.
7.6. Die Garantie gilt nicht für Verbrauchs- und Verschleißteile.
8.1. Rechtsbeziehungen aus einem Werkvertrag unterliegen dem Recht der Tschechischen Republik. Bei Vorliegen eines Auslandsbezugs findet die Anwendung kollisionsrechtlicher Bestimmungen oder internationaler Verträge keine Anwendung; die Angelegenheit wird nach tschechischem Recht beurteilt, als ob kein Auslandsbezug bestünde, und das Gerichtsverfahren richtet sich nach Gesetz Nr. 99/1963 Slg., der Zivilprozessordnung.
8.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, über alle Informationen im Zusammenhang mit den zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden abgeschlossenen Geschäftsfällen Stillschweigen zu bewahren und diese Informationen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten.
8.3. Mit Abschluss eines Werkvertrages erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer sein unwiderrufliches Einverständnis, dass der Auftragnehmer berechtigt ist, etwaige visuelle Darstellungen des Werkes (Fotos, Zeichnungen etc.), Informationen über den Auftrag und Referenzen in etwaigen Werbematerialien des Auftragnehmers zu veröffentlichen in jeglicher Form (gedruckt, digital usw.)
8.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen, sofern diese Verzögerungen auf Umstände zurückzuführen sind, die eine Haftung ausschließen (höhere Gewalt), insbesondere auf Ausfälle bei der Lieferung von Materialien, Energie oder Arbeitskräften, logistische Probleme, Eingriffe von Behörden oder andere unvorhersehbare und unvermeidbare Ereignisse.
In Louny am 3. April 2026.